一、电力管线迁改标准？

第八条 电力管线迁改按以下标准执行：　

　　（一）对于永久性迁改的管线，原则上线缆及管道不考虑利旧，由电力部门按照资产属性报其行业管理部门并按相关规定进行处置，相关拆除、储运费用由电力部门自行承担；　

　　（二）对于临时性迁改（指为满足施工需要，在施工期间需进行的迁改，一般不超过一年，施工结束后，按原通道回迁的）的环网柜、箱式配电变压器等设施考虑利旧；对因施工配合等原因无法在本次回迁过程中利旧的，可考虑在同期其它迁改工程中利旧使用，其利旧方案由设计单位明确，相关拆除、安装及储运等费用计入项目建设总投资；

　　（三）电力迁改工程中属于配网自动化建设范畴的产品和设备（如智能环网柜、开关、通信模块、光缆等），在电力部门的配网自动化改造计划内的，新旧设备产生的差价由电力部门承担；不在电力部门的配网自动化改造计划内的，设备费用全部由项目建设单位承担。　　

　　电力部门应在年初及时向市住房和城乡建设委员会（市管线办）提供配网自动化的年度建设计划。　

二、电力管线敷设施工合同范本

电力管线敷设施工合同范本

随着电力行业的迅速发展，电力管线敷设工程在城市建设和能源建设中起着至关重要的作用。为确保工程顺利进行，并保障各方权益，合同是不可或缺的一环。在本文，我们将为您提供一份电力管线敷设施工合同的范本，希望对各方合同起到参考作用。

合同主要条款

1. 合同目的

   本合同旨在规范电力管线敷设施工的各项工作，明确责权关系，明确工程范围和工程质量要求，确保工程安全、高效完成。

2. 合同双方

   甲方：（单位名称）

   乙方：（单位名称）

3. 合同生效日期

   本合同自双方签字盖章之日起生效。

4. 工程范围

   该工程范围包括但不限于：

   • 1. 电力管线敷设设计
   • 2. 材料采购、运输和仓储
   • 3. 施工准备和现场搭建
   • 4. 管线敷设与布线
   • 5. 工程验收和交付

5. 工程质量

   乙方承诺按照相关国家标准和规范进行工程建设，确保工程质量符合合同要求，并提供相应的质量保证。

6. 工程计划

   双方将在合同签订后十日内制定工程施工计划，并在工程施工过程中按照计划进行。

合同解除与违约

在以下情况下，任何一方有权解除合同，并可以追究违约责任：

• 1. 未履行合同约定的工作内容或质量要求
• 2. 超过合同约定的工期且无正当理由
• 3. 故意隐瞒工程质量问题或提供虚假信息
• 4. 严重违反安全生产规定，发生事故
• 5. 其他严重违反合同约定的情况

合同争议解决

本合同的争议解决遵循以下原则：

• 1. 双方应先通过友好协商解决争议
• 2. 如协商无法解决，可向所在地人民法院提起诉讼
• 3. 法院判决为最终决定，双方应及时履行判决结果

合同终止

本合同在以下情况下终止：

• 1. 完工并达到竣工验收标准
• 2. 双方协商一致终止
• 3. 发生不可抗力事件导致工程无法继续
• 4. 法律法规规定的其他情况

以上范本仅供参考，具体合同内容应根据工程情况及双方协商确定。希望本文能够为您提供一些有用的信息，并帮助您更好地理解电力管线敷设施工合同的关键要点。

如果您需要更详细的合同范本或有任何疑问，请随时与我们联系。谢谢！

三、电力管线埋深规范要求？

1、直接埋在地下的电缆，一般适用铠装电缆

　　2、挖掘的沟底必须时松软的土层，没有石块或其他硬质杂物，否则，应铺以100mm厚的软土 或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质（酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等），否则，应予以清除和换土。埋深不应小于0.7m（在严寒地区，电缆应敷设在冰冻层以下）。

　　3、电缆敷设完毕，上面应铺以100mm厚的软土或细砂，然后盖上混凝土保护板，覆盖宽度应 超过电缆直径两侧以外各50mm。在一般情况下，也可用砖代替混凝土保护板。

　　4、电缆中间接头盒外面应有生铁或混凝土保护盒。若周围介质对电缆有腐蚀作用，或地下经 常有水并在冬季可能冰冻，在保护盒内应柱满沥青。

　　5、电缆接头下面必须垫以混凝土基础板，其长度应伸出保护盒两端约600-700mm。电缆自土沟 引进隧道、入孔和建筑物时，应穿在管中、管口应予以堵塞，以防漏水。

　　6、电缆相互交叉，与非热力管道和沟道交叉，以及穿越公路和墙壁时，都应穿在保护管中。 保护管长度应超出交叉点前后1m，交叉净距不得小于250mm，保护管内径不得小于电缆外径的1.5倍。

　　7、电缆与建筑物平行距离应大于0.6m，与电感应保持0.6m距离，与排水明沟距离应大于1m， 与热力管道平行距离为2m（非热力管道为1m），与树木的距离为1.5m。

　　8、无铠装电缆从地下引出地面时，高度1.8m及以下部分，应采用金属管或保护罩保护，以防 机械力损伤（电气专用间除外）。

　　9、铠装电缆的金属外皮两端应可靠接地，接地电阻不应大于10Ω。

　　10.、在电缆通过的无永久性建筑物的地点，应埋设标桩，接头与转弯处也应埋设电缆标桩。

四、长江电力2020利润？

　　长江电力发布2020年年度报告，实现营业收入577.83亿元，同比增长15.86%；归属于上市公司股东的净利润262.98亿元，同比增长22.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润261.76亿元，同比增长23.88%；基本每股收益1.1853元，拟每10股派发现金股利7元。经营活动产生的现金流量净额410.37亿元，同比增长12.54%

五、一般电力管线管多大的？

按PVC电线公称外径规格分为16， 20， 25 ，32 ，40 ，50 ，63 ，75 ，110。其中16 ，20的一般用于室内照明线路，25常用于插座或是室内主线管，32常用于进户线的线管，有时也用于弱电线管，50 63 75的常用于电盘至户内的线管，110的常用于每栋楼或者每单元的主线管，不过主线管常用的都是铁管或者镀锌管，因为主线必定是电缆。　　按PVC电线品种分为硬质管，半硬质管和波纹管。　　按PVC电线特性分为轻型，中型，重型，超重型。　　按PVC电线温度等级分为25型，05型，90/-25型等。

六、电力管线的构造要求是什么？

（1）安全可靠

（2）运行的经济性

（3）电能质量优质

七、办公楼电力管线预埋规范？

2、测量定位，明配管应在建筑物装饰面完成后进行。在配管前应按设计图纸确定配电设备位置，各种箱、盒及用电设备位置，并将箱、盒与建筑物固定牢固，然后根据明配管线应横平竖直的原则，顺线路的水平方向和垂直方向进行弹线定位。配管时要注意每根电缆管弯头不宜超过3个，直角弯不宜超过2个。管路超过一定长度，应加装接线盒，其位置便于穿线。明配管在通过建筑物伸缩缝各沉降缝应采取补偿措施。

3、电线管暗敷设形式：现浇混凝土楼板、墙、柱、梁内配管随墙砌砖配管。暗敷管路都须与土建主体工程密切施工并由土建主体工程施工中应给建筑物标高。配管要尽量减少转弯，沿短路径，经综合考虑确定合理管路敷设部位和走向，确定正确盒箱的正确位置。

4、根据施工图要求，确定盒、箱轴线位置，根据土建标出的水平线为基准，连通器找平，标出盒箱的实际安装位置。盒、箱中要加填满塑料泡沫或其他填充物，防止水泥落入。盒、箱要求放置平整牢固，座标正确。

八、电力业务利润是什么？

电力安装工程的利润一般是在百分之十到百分之二十左右，安装水电工程是安平方米来算的，在农村安装每平米五元，在城市安装每平米十到十几元，每个地方收价也不样，象五十万的工程利润在百分之十到二十之间，对于五十万到一百伍十万的工程，利润在百分之二十左右。

九、电力管线污水管道哪个在上面？

关于这个问题，一般情况下，电力管线会被铺设在地下，而污水管道则会被铺设在地下或地面上，具体情况视当地环境和规划而定。

但是，在某些地区，由于土地资源紧张或者建筑密集度高，电力管线和污水管道可能会被同时铺设在地下，这需要严格的设计和施工。

十、电力安装工程有多少利润？

电力安装工程的利润一般是在百分之十到百分之二十左右，安装水电工程是安平方米来算的，在农村安装每平米五元，在城市安装每平米十到十几元，每个地方收价也不样，象五十万的工程利润在百分之十到二十之间，对于五十万到一百伍十万的工程，利润在百分之二十左右。

顶一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%